報告在傳達(dá)信息、分析問題和提出建議方面發(fā)揮著重要作用。通過報告,人們可以獲取最新的信息,深入分析問題,并采取相應(yīng)的行動。下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報告范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。
裝飾裝修活動開展排查整治情況的報告篇一
委托方:(以下簡稱甲方)
受托方:(以下簡稱乙方)
甲方因裝修工程的需要,委托乙方進(jìn)行室內(nèi)裝修設(shè)計工作,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、設(shè)計工程概況
1.設(shè)計工程名稱:
2.設(shè)計工程地點:
3.設(shè)計工程面積約:
4.設(shè)計工程范圍:
二、設(shè)計時間
1.設(shè)計期限:
設(shè)計期限為 天,從乙方收到甲方支付的定金后開始計算,到向甲方交付全套設(shè)計圖紙之日為止。因甲方變更設(shè)計要求或?qū)σ曳揭庖娢醇皶r答復(fù),其耽誤的時間應(yīng)從合同約定的設(shè)計期限中相應(yīng)扣除。
2.設(shè)計交圖步驟及時間:
(1)甲、乙雙方當(dāng)面協(xié)商滿意后確定設(shè)計詳細(xì)內(nèi)容及金額,即簽定本合同,同時支付定金人民幣 元。乙方收到定金后 天內(nèi),向甲方提交裝修設(shè)計方案圖及平面功能定位圖,如乙方未提交裝修設(shè)計方案圖及平面功能定位圖,則雙倍向甲方返還定金。
(1)支付的人民幣定金自動轉(zhuǎn)為首期設(shè)計費)乙方收到設(shè)計費后 天內(nèi),向甲方提交較詳細(xì)裝修設(shè)計方案包括主要立面圖。
(3)甲方確認(rèn)立面方案、天花方案即支付
第二期設(shè)計費人民幣,乙方收到設(shè)計費案后 天內(nèi),向甲方提交詳細(xì)裝修施工圖及效果圖。
(4)甲方簽字確認(rèn)設(shè)計施工圖后即支付
第三期設(shè)計費人民幣,乙方向甲方提供全套正式設(shè)計施工圖紙。
(5)工地開工后設(shè)計師配合施工隊現(xiàn)場指導(dǎo)并對業(yè)主提供材料及工程質(zhì)量咨詢服務(wù)。
三、提交成果
1.裝修設(shè)計方案圖 1套
平面、天花、主要立面、效果圖、________年____月____日前
2.裝修施工圖 2套
平面、天花、立面、剖面、大樣、________年____月____日前
備注
2、上述設(shè)計成果應(yīng)提交打印文檔一份。
四、雙方責(zé)任
1.甲方應(yīng)按合同規(guī)定及時支付設(shè)計費。
2.甲方應(yīng)將設(shè)計要求準(zhǔn)確、簡明扼要的告之乙方設(shè)計人員,并不得隨意變更(除了合理的變更)甲方變更設(shè)計委托事項或因提交的資料錯誤,或?qū)λ峁┵Y料作較大修改,造成乙方設(shè)計返工,除雙方需協(xié)商簽訂補(bǔ)充合同(或另訂合同),重新明確有關(guān)條款外,甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付相應(yīng)的費用。
3.甲方應(yīng)到乙方公司所在地提出設(shè)計要求、簽定合同、看圖定樣、支付設(shè)計費。
4.乙方須按合同規(guī)定的時間提交設(shè)計圖紙。
5.乙方應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神,按照甲方的要求完成設(shè)計。
6.若甲方未能按時支付設(shè)計費,乙方有權(quán)拒絕甲方提出的下一步工作要求。
7、乙方履行了本合同所規(guī)定的義務(wù)后,甲方向乙方支付剩余設(shè)計費人民幣元。
8、乙方未履行本合同規(guī)定的任何一項義務(wù)視為根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方并賠償甲方因此造成的損失。
五、設(shè)計費金額、支付時間與方式
1.設(shè)計費總額:人民幣 元
2.支付時間:
(1)雙方簽訂委托設(shè)計合同時,甲方即應(yīng)向乙方支付定金,即人民幣 元。
(2)甲方支付
第一期的設(shè)計費即人民幣 元。
(3)甲方支付
第二期的設(shè)計費即人民幣 元。
(4)甲方支付
第三期的設(shè)計費即人民幣 元。
(5)若有雙方協(xié)商同意增加的設(shè)計費應(yīng)在工程開工前支付給乙方;乙方應(yīng)甲方要求,超出合同規(guī)定為甲方提供服務(wù)所增加的費用,在工程峻工前由甲方支付給乙方。
3.支付方式 甲,乙雙方共同協(xié)商支付方式。
六、違約責(zé)任和爭議的解決
1.甲方在乙方提供有關(guān)設(shè)計圖紙后,未在合同規(guī)定的期限內(nèi)支付設(shè)計費,或乙方無特殊情況延遲交付圖紙,均應(yīng)視為違反合同約定。按每日100元予以處罰。
2.合同生效后,甲、乙方無故要求終止或解除合同時,應(yīng)以雙倍定金賠償無過錯方(不可抗力除外)
3.甲、乙雙方在履行合同過程中,如有爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成任何一方可向合同簽訂地法院提出訴訟。
七、合同效力
本合同壹式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。合同經(jīng)雙方簽字后生效。本合同設(shè)計工程峻工后終止。
甲方(簽字蓋章) 乙方(簽字蓋章)
裝飾裝修活動開展排查整治情況的報告篇二
甲方:
乙方:
茲甲方委托乙方設(shè)計位于______實用面積_______平方米的私宅,雙方應(yīng)設(shè)計事宜達(dá)成以下協(xié)議:
一、甲方將房屋委托乙方設(shè)計,乙方將根據(jù)甲方的要求,結(jié)合設(shè)計原理在甲方提供所有資料_____日內(nèi)繪出平面布置圖。
二、甲方確認(rèn)平面方案,確認(rèn)后,甲、乙雙方簽訂本設(shè)計委托書,同時,甲方交付首期設(shè)計定金,金額為總設(shè)計費的_______%。(設(shè)計費收取標(biāo)準(zhǔn)詳見第六條),乙方下現(xiàn)場實地盡寸復(fù)合。
三、簽約后,乙方進(jìn)入立面設(shè)計_______日內(nèi)繪出詳細(xì)立面方案。
四、設(shè)計內(nèi)容:設(shè)計平面方案圖,全部施工圖。
含配套專業(yè):體定位圖、吊頂圖、開關(guān)插座圖、電路布置圖、各房間立面圖,與業(yè)主溝通,審核后,雙方簽字定稿。
五、乙方根據(jù)立面方案制作效果圖,(效果圖制作收取標(biāo)準(zhǔn)詳見第七條)。
六、圖紙裝裱要求:乙方交付壹套a3設(shè)計圖紙,超出部分費用甲方自理,甲方結(jié)清設(shè)計尾款。
七、設(shè)計費收取標(biāo)準(zhǔn):平面_____元/平方米,復(fù)式_____元/平方米,別墅_____元/平方米,本套私宅總設(shè)計費大寫:_______(小寫______元),簽定本協(xié)議時,甲方需交付設(shè)計定金大寫:______(小寫______元),余款于乙方交付整套a3設(shè)計圖紙時結(jié)清。
八、效果圖制作收取標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)準(zhǔn)客廳______元/張,復(fù)式______元/張,臥室______元/張,本套私宅效果圖制作費大寫:______(小寫______元)。
九、雙方權(quán)利義務(wù):
1.甲方
(1)按本合同規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交基礎(chǔ)資料及文件,并對其完整性,正確性及時限負(fù)責(zé)。甲方不得要求設(shè)計人違反國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計。
(2)甲方提交上述資料及文件超過規(guī)定期限,______天以內(nèi)的,乙方按本合同第三條規(guī)定的交付設(shè)計文件時間順延;
______天以上的,設(shè)計人有權(quán)重新確定提交設(shè)計文件的時間。
(3)甲方變更委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成乙方設(shè)計返工時,雙方除另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議(或另訂合同),重新明確有關(guān)條款外,甲方應(yīng)按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。
(4)在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,乙方未開始設(shè)計工作的,不退還甲方已付的定金;
已開始設(shè)計工作的,甲方應(yīng)根據(jù)業(yè)乙方已進(jìn)行的實際工作量,不足一半時,按該階段設(shè)計費的一半支付;
超過一半時,按該階段設(shè)計費的全部支付。
(5)甲方必須按合同規(guī)定支付定金,收到定金作為乙方設(shè)計開工的標(biāo)志。未收到定金,乙方有權(quán)推遲設(shè)計工作的開工時問,且交付文件的時間順延。
(6)甲方應(yīng)按本合同規(guī)定的金額和日期向乙方支付設(shè)計費,每逾期支付一天,應(yīng)承擔(dān)應(yīng)支付金額______%的逾期違約金,且乙方提交設(shè)計文件的時間順延。逾期超過______天以上時,乙方有權(quán)暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。
(7)甲方要求乙方比合同規(guī)定時間提前交付設(shè)計文件時,須征得乙方同意,不得嚴(yán)重背離合理設(shè)計周期,且甲方應(yīng)支付趕工費。
2.乙方
(1)乙方應(yīng)按國家規(guī)定和合同約定的技術(shù)規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計,按本合同第六條規(guī)定的內(nèi)容,時間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計文件(出現(xiàn)2、3、5、6、7規(guī)定有關(guān)交付設(shè)計文件順延的情況除外)。并對提交的設(shè)計文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
(2)設(shè)計合理使用年限為____年。
(3)乙方對設(shè)計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。
由于乙方設(shè)計錯誤造成工程質(zhì)量事故損失,設(shè)計人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外,應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計費,并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金數(shù)額由雙方商定為買際損失的_________%,總額不得超過總設(shè)計費。
(4)由于乙方原因,延誤了設(shè)計文件交付時間,每延誤一天,應(yīng)減收該項目應(yīng)收設(shè)計費的______%。
(5)合同生效后,乙方要求終止或解除合同,乙方應(yīng)雙倍返還發(fā)包人已支付的定金。
本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
裝飾裝修活動開展排查整治情況的報告篇三
發(fā)包人(甲方):
委托代理人:
設(shè)計人(乙方):
法定代表人: 電話:
委托代理人: 電話:
設(shè)計負(fù)責(zé)人: 電話:
根據(jù)、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合廣州市住宅室內(nèi)裝飾裝修設(shè)計的特點,雙方在平等、自愿、互惠互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的住宅室內(nèi)裝飾裝修設(shè)計的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 設(shè)計項目概況:
1. 甲方委托設(shè)計項目地址: 。
2. 建筑空間類型: 住宅室內(nèi)空間。
3. 建筑面積: 平方米。
第二條 設(shè)計范圍及設(shè)計內(nèi)容:
1. 設(shè)計范圍: 客廳、餐廳、走道、廚房、衛(wèi)生間、臥室、陽臺、園林景觀。
2. 設(shè)計內(nèi)容(可選擇):
2.1 房間地面、天花、墻面裝飾設(shè)計;
2.2 房間照明、強(qiáng)弱電、給排水及空調(diào)設(shè)計;
2.3 現(xiàn)場制作家具設(shè)計;
2.4 軟裝飾參考設(shè)計;
2.5 園林景觀設(shè)計。
第三條 設(shè)計程序及工作內(nèi)容:
1. 咨詢設(shè)計階段及工作內(nèi)容:
1.1 乙方向甲方提供免費的設(shè)計相關(guān)咨詢;
1.2 雙方明確設(shè)計意向后簽訂設(shè)計合同。
2. 調(diào)查研究階段及工作內(nèi)容:
2.1 設(shè)計合同簽訂后,雙方約定時間由乙方負(fù)責(zé)上門現(xiàn)場測量數(shù)據(jù);
2.3 乙方負(fù)責(zé)記錄甲方對住宅空間使用設(shè)想、設(shè)計、時間進(jìn)度等有關(guān)要求;
2.4 雙方取得一致意見后簽字確認(rèn),一式兩份,雙方各執(zhí)一份;并約定乙方在確認(rèn)之日起 日內(nèi)完成初步設(shè)計文件。
3. 初步設(shè)計階段及工作內(nèi)容 :
3.1 乙方負(fù)責(zé)按時完成初步設(shè)計階段文件并向甲方進(jìn)行設(shè)計的講解;
3.3 雙方取得一致意見后簽字確認(rèn),一式兩份,雙方各執(zhí)一份;并約定乙方在確認(rèn)之日起 日內(nèi)完成水電設(shè)計文件。
4. 水電設(shè)計階段及工作內(nèi)容:
4.1 乙方負(fù)責(zé)按時完成水電設(shè)計階段文件并向甲方進(jìn)行設(shè)計的講解;
4.3 雙方取得一致意見后簽字確認(rèn),一式兩份,雙方各執(zhí)一份;并約定乙方在確認(rèn)之日起 日內(nèi)完成最終設(shè)計文件。
5. 最終設(shè)計階段及工作內(nèi)容:
5.1 乙方負(fù)責(zé)按時完成最終設(shè)計階段文件并向甲方進(jìn)行設(shè)計的講解;
5.3 乙方向甲方交付最終設(shè)計圖紙甲方簽收確認(rèn),設(shè)計服務(wù)結(jié)束。
6. 設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)
6.2 收費標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計費按建筑面積每平方米 元人民幣;
6.3 本項目建筑面積: 平方米,總設(shè)計費: 元人民幣。
6.4 施工期間,乙方指派設(shè)計師到現(xiàn)場進(jìn)行施工交底,設(shè)計師到現(xiàn)場指導(dǎo)施工及整體竣工驗收應(yīng)不少于3次。如施工地點在廣州市外的交通住宿費用由甲方承擔(dān)。
6.5本設(shè)計項目的建筑材料、裝飾材料(包括軟裝、飾品)、設(shè)備的加工與定制需要乙方設(shè)計師跟進(jìn)配合時,所需費用由甲方負(fù)責(zé),收費標(biāo)準(zhǔn)另行協(xié)商。
7. 付款時間及額度:
7.1 簽訂本合同時,甲方支付10%設(shè)計費作為設(shè)計定金,即人民幣 元;
7.2 初步設(shè)計確認(rèn)(平面方案確認(rèn))當(dāng)日支付40%設(shè)計費,即人民幣 元;
7.3 水電設(shè)計確認(rèn)(三維效果圖確認(rèn))當(dāng)日支付30%設(shè)計費,即人民幣 元;
7.4最終設(shè)計簽收(整體施工圖確認(rèn))當(dāng)日支付20%設(shè)計費,即人民幣 元;
第四條 甲方責(zé)任:
1.甲方應(yīng)按約定的時間向乙方提供原房型建筑平面圖等有關(guān)資料。
2. 甲方應(yīng)按約定的時間與乙方進(jìn)行設(shè)計溝通,并對圖紙進(jìn)行確認(rèn)。因甲方原因未能依時約見乙方設(shè)計人員,應(yīng)及時通知乙方,由雙方取得一致意見后另行約定圖紙確認(rèn)時間。
3.甲方在確認(rèn)設(shè)計方案后,不得在深化設(shè)計過程中要求乙方變更設(shè)計方案。甲方如確需變更設(shè)計方案,應(yīng)對乙方作出適當(dāng)補(bǔ)償。
4.甲方應(yīng)按合同規(guī)定向乙方支付設(shè)計費。
5.甲方要求乙方提前提交設(shè)計文件時,如乙方能夠做到的,甲方應(yīng)支付趕工費。
6.甲方在收到階段性設(shè)計文件和全套設(shè)計文件后,有責(zé)任對乙方的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行保護(hù),未征得乙方書面同意不得將其設(shè)計成果通過任何形式告知第三方。
第五條 乙方責(zé)任:
1. 乙方應(yīng)按約定的時間完成各階段設(shè)計工作,并負(fù)責(zé)提供相應(yīng)文件。乙方未能按時完成設(shè)計工作的,應(yīng)及時通知甲方,由雙方取得一致意見后另行約定完成時間。
2. 乙方負(fù)責(zé)對甲方提出的設(shè)計改動意見進(jìn)行修改和完善,對甲方已確認(rèn)的設(shè)計文件不得擅自修改。
3. 乙方在收到甲方的各階段款項的當(dāng)天,向甲方提供各階段設(shè)計書面文件。
4. 乙方應(yīng)對甲方資料文件進(jìn)行妥善保管,加以保密,在未征得甲方書面同意前不得將其資料文件通過任何形式告知第三方。
第六條 違約責(zé)任:
1.在合同履行期間,甲方非因乙方原因而單方提出解除合同時,乙方不退還甲方已付的各項費用。
2.在合同履行期間,乙方非因甲方原因而單方提出解除合同時,乙方應(yīng)全額退還已收取的各階段設(shè)計費,其中定金部分應(yīng)雙倍返還。
3.甲方?jīng)]有向乙方支付設(shè)計費的,乙方可不向甲方提供相應(yīng)的設(shè)計文件。甲方逾期未支付設(shè)計費超過 天以上時,乙方有權(quán)不經(jīng)另行通知而暫停履行下階段的設(shè)計工作;待甲方支付拖欠的設(shè)計費用后,乙方繼續(xù)進(jìn)行設(shè)計工作,完成設(shè)計的期限相應(yīng)順延。
4.由于乙方原因致使設(shè)計文件未按約定時間交付,乙方應(yīng)及時通知甲方并進(jìn)行協(xié)商,重新約定設(shè)計文件交付時間。
5.甲方逾期支付設(shè)計費,每逾期一日按未支付金額0.2%向乙方支付逾期付款的違約金。
6.乙方逾期交付設(shè)計文件,每逾期一日按設(shè)計費總額0.2%向甲方支付逾期交付設(shè)計文件的違約金。
第七條 合同糾紛解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向廣州市建筑裝飾行業(yè)協(xié)會申請調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 種方式解決:
(1) 提交廣州仲裁委員會仲裁。
(2) 向人民法院起訴。
第八條 其他約定事項:
第九條 附則
1. 本項目設(shè)計方案著作權(quán)及施工后拍攝作品發(fā)表署名權(quán)歸乙方所有。
2. 合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
3. 合同簽字(蓋章)后生效,合同完全履行后終止。
4. 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字): 乙方(蓋章):
委托代理人: 法定代表人:
委托代理人:
年 月 日 年 月 日
裝飾裝修活動開展排查整治情況的報告篇四
審判長、審判員:
安徽皖松律師事務(wù)所接受某裝飾設(shè)計有限公司的委托,特指派我擔(dān)任其與張某裝飾設(shè)計合同糾紛一案的訴訟代理人,現(xiàn)代理人結(jié)合庭審的情況,發(fā)表如下代理意見:代理人認(rèn)為,本案的雙方當(dāng)事人簽訂的室內(nèi)裝飾設(shè)計合同是合法有效的,為雙方當(dāng)事人自由意思表示,被告應(yīng)當(dāng)按照合同的約定向原告支付余下的價款4000元?;诒景笭幾h的焦點在室內(nèi)裝飾設(shè)計合同是否有效的問題,為此,代理人從以下二個方面來闡述,本案的室內(nèi)裝飾設(shè)計合同是合法有效的。
所當(dāng)然的不適用《建筑法》以及關(guān)于建筑工程施工的相關(guān)解釋,室內(nèi)裝飾設(shè)計合同更不能適用建筑法,應(yīng)適用合同法的相關(guān)規(guī)定。
二、本案中,原告雖未取得相應(yīng)資質(zhì),但其與被告簽訂的室內(nèi)裝飾設(shè)計合同不能認(rèn)定為無效,南京市仲裁委員會雖然認(rèn)定裝修施工合同無效,我們暫且不論其適用法律錯誤,單從其結(jié)果來看,是不能簡單地就此而推定室內(nèi)裝飾設(shè)計合同是無效的,因為設(shè)計合同與施工合同在法律意義上是兩個不同的法律關(guān)系,被告盲目地將施工合同的無效而類推的認(rèn)定本案的設(shè)計合同也屬于無效,這屬于對法律概念的偷換。代理人認(rèn)為,本案中原、被告的室內(nèi)裝飾設(shè)計合同是有效的,原告主張依據(jù)合同法的規(guī)定要求被告支付設(shè)計費用是合法、合理的,理由有:
決合同無效的依據(jù),其他的行政規(guī)章、部門規(guī)章等下位法的規(guī)定都不能作為判決合同無效的依據(jù)。至于《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條的規(guī)定,未取得資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的合同無效的規(guī)定,代理人提請合議庭注意的一點是,該解釋的前提性規(guī)定是,未取得資質(zhì)或者超越資質(zhì)的主體一方是“建筑施工企業(yè)”,合同是“建筑工程施工合同”,如前所述,建筑工程與裝飾裝修工程是并列關(guān)系,不存在從屬關(guān)系,所以,該解釋的規(guī)定并不能約束從事室內(nèi)裝飾設(shè)計的企業(yè),即本案的原告,也不能將該解釋適用于本案的雙方當(dāng)事人簽訂的室內(nèi)裝飾設(shè)計合同。
2、代理人認(rèn)為,本案原、被告簽訂的室內(nèi)裝飾設(shè)計合同即使存在相應(yīng)地資質(zhì)不欠全的問題,合議庭也不能簡單地認(rèn)定雙方簽訂的合同是無效,應(yīng)當(dāng)本著謹(jǐn)慎認(rèn)定合同無效的原則和精神,支持原告的訴訟請求,理由有以下幾點:
的性質(zhì)這一點上看,室內(nèi)裝飾設(shè)計合同系雙方當(dāng)事人真實的意思表示,原告請求按合同約定支付價款或者報酬也應(yīng)當(dāng)是理所當(dāng)然地得到支持,被告對原告的設(shè)計成果予以了確認(rèn)和認(rèn)可,且已支付了16000元,這也足夠證明雙方的自由意思表示,所以被告對余下的4000元的報酬或者價款應(yīng)按約定支付給原告。
其次,如前所述,本案雙方簽訂的合同是否有效,應(yīng)當(dāng)是以違反法律、行政法規(guī)的效力性強(qiáng)制規(guī)范來認(rèn)定,而《建筑法》、《建筑工程質(zhì)量管理條例》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》等的規(guī)定,并沒有規(guī)定室內(nèi)裝飾設(shè)計合同如果沒有相應(yīng)的資質(zhì)就根本無效,這類規(guī)范中規(guī)定從事建筑施工或者裝飾裝修的企業(yè)應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)等級,但提請合議庭注意的,這些規(guī)范相對與《合同法》上認(rèn)定合同無效的效力性強(qiáng)制規(guī)范而言,只能是管理性強(qiáng)制規(guī)范,這從《建筑法》第一條規(guī)定的立法目的也可以得到證實,第一條規(guī)定,為了加強(qiáng)對建筑活動的監(jiān)督管理,制定本法,所以,本案的室內(nèi)裝飾設(shè)計合同充其量也只能說是違反了國家的管理性強(qiáng)制性規(guī)范,而對于違反管理性強(qiáng)制規(guī)范的法律責(zé)任,只能由行政機(jī)關(guān)對單位進(jìn)行行政處罰,在民事責(zé)任方面,由于雙方是自由意思表示,合議庭應(yīng)當(dāng)依法維護(hù),保護(hù)交易的安全。
報酬或者價款,而不能只顧享有利益卻不履行義務(wù),如果縱然被告如此,顯然對原告明顯不公平。至于被告稱原告存在欺詐行為,這更是無中生有,一方面,合同訂立時,被告就已知曉其是與南京麗裳公司簽訂合同的,且至糾紛發(fā)生時,雙方合同已履行完畢,被告也支付了部分的設(shè)計費用和對設(shè)計圖紙進(jìn)行了確認(rèn),雙方并無欺詐行為,何況,被告主張本案存在欺詐,就應(yīng)當(dāng)提交相應(yīng)地證據(jù),否則將承擔(dān)舉證不能的證明責(zé)任。另一方面,合同法第五十二條規(guī)定,欺詐的存在,損害的是國家利益,合同才被認(rèn)定為無效,顯然此規(guī)定在本案中并不能適用,再者,原告使用“某某”商標(biāo)已經(jīng)商標(biāo)權(quán)人的許可,所以,本案中并不存在欺詐行為。
綜上,代理人認(rèn)為,本案的原、被告之間簽訂的室內(nèi)裝飾設(shè)計合同是合法有效的,原告主張按照合同要求被告支付余下合同價款應(yīng)當(dāng)?shù)玫街С郑埡献h庭充分考慮代理人的意見,從有利于保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益的角度出發(fā),判決支持原告的訴訟請求。
謝謝。
裝飾裝修活動開展排查整治情況的報告篇五
根據(jù)《中華人民共和國民法典》,以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
第一條 工程項目
甲方委托乙方承擔(dān)以下工程設(shè)計任務(wù):
工程名稱:_____________________________
工程地址:_____________________________
第二條 設(shè)計收費及支付方法
(一)本工程設(shè)計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。經(jīng)甲乙雙方商定設(shè)計收費為 元平方米(套內(nèi)使用面積),估算總收費 元,金額大寫 元。
(二)付款方式
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商采用以下付款方式(將不選定的方式劃去)
1、 雙方另定。
2、 按下列方式執(zhí)行。
(1)上門測量,價格: 元
(2)定金: 元
(3)出平面方案圖,方案: 份,價格: 元份
(4)出平立面圖及剖面圖,價格: 元
(5)出水電施工圖,價格: 元
(6)出效果圖,價格: 元張
第三條 設(shè)計內(nèi)容及完成日期的約定
(一) 乙方提供的設(shè)計圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計說明。
(二) 平立面圖
(三) 剖面圖
(四) 水電施工圖
(五) 甲乙雙方約定,從合同生效之日起, 天內(nèi)完成平面方案圖;平面方案通過后 天內(nèi)完成全套施工圖。
第四條 雙方責(zé)任
(一)甲方責(zé)任
1、如期向乙方提交設(shè)計所需的資料,并保證所提交資料質(zhì)量達(dá)到工程設(shè)計要求。
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方定金和工程設(shè)計費。
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計人員配合時,所需費用由甲方承擔(dān)。
(二)乙方責(zé)任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計文件,并保證設(shè)計文件的質(zhì)量符合國家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求,符合甲方的建設(shè)使用要求。
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作。負(fù)責(zé)該項目施工期間及時解決與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題。按規(guī)定參加工程竣工的驗收。
第五條 違約責(zé)任
(一)由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時間提交設(shè)計文件時,乙方從應(yīng)提交日期的次日起計算,每延誤一天,向甲方賠償經(jīng)濟(jì)損失為該設(shè)計階段設(shè)計費的_______違約金。
(二)由于乙方設(shè)計錯誤給甲方造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失時,乙方有責(zé)任在設(shè)計上繼續(xù)采取補(bǔ)救措施,并酌情賠償甲方因此而實際發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)損失,全部賠償金額不超過該部分工程的全部設(shè)計費。
(三)甲方不履行合同時,乙方不返回定金,且按乙方實際完成工作量另付設(shè)計費。乙方不履行合同時,應(yīng)雙倍返還甲方定金,同時返還已收取定金外的全部設(shè)計費。
第六條 合同生效、中止與結(jié)束
(一)本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
(二)甲乙雙方因故需變更或終止本設(shè)計合同時,應(yīng)提前一周書面通知對方,對本合同中的遺留問題取得一致意見,形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。未達(dá)成協(xié)議前,本合同繼續(xù)有效。
(三)因甲方原因要求中途停止設(shè)計工作的,已付定金不退還。
(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部工程設(shè)計文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計費之日起,結(jié)束本合同關(guān)系,本合同另有條款約定的除外。
第七條 合同糾紛解決方式
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時,采取下列第____種方式解決:
1、向消費者委員會申請調(diào)解;
2、向有管轄權(quán)的工商行政管理局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會申請仲裁;
3、向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
4、其它解決方式:_______________
第八條 合同文本
1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
4 合同履行完后自動終止。
5 本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證,以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
簽約地址: 簽約地址: