施工合同是指在工程建設(shè)領(lǐng)域中，由業(yè)主和承包商簽訂的一種法律文件。通過研究優(yōu)秀合同模板，可以提高我們對合同起草流程的把握和掌握。

建筑施工承攬合同

依照《中華人民共和國勞動法、民法典、建筑法》為依據(jù)，參照有關(guān)文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協(xié)商簽訂施工合同如下：

一、工程名稱：

二、施工地點：

三、結(jié)構(gòu)形式：

五、資質(zhì)要求：三級以上資質(zhì)，簽訂合同時，將資質(zhì)復(fù)印件留給甲方存檔備查。

六、質(zhì)量要求：合格。

七、開工日期：__________年__________月__________日

竣工日期：__________年__________月__________日

八、材料要求：

所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗單。

九、付款方式：

1、乙方全部墊付工程款。

2、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。

3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價款50%。

4、經(jīng)質(zhì)檢站、監(jiān)理，甲乙雙方技術(shù)人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款17%。

5、保質(zhì)金3%，質(zhì)保期為12個月，在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方通知乙方并約定時間進(jìn)行維修，如乙方不能按時進(jìn)行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預(yù)留的質(zhì)量保金內(nèi)扣除，質(zhì)保期滿后按合同約定時間把質(zhì)保金全部退還給乙方。

6、每竣工一棟初檢合格結(jié)一棟，聯(lián)合檢查全部合格結(jié)清工程款。

十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。

十一、施工期間因個別情況與業(yè)主發(fā)生爭執(zhí)，由物業(yè)單位協(xié)調(diào)處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

十二、在施工過程中，保證小區(qū)道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現(xiàn)象發(fā)生，乙方自行與業(yè)主調(diào)解。

十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

十四、安全生產(chǎn)，文明施工。

1、施工嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)范，施工前須對上崗人進(jìn)行安全生產(chǎn)，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。

2、施工期間發(fā)生一切安全事故均屬乙方責(zé)任。乙方承擔(dān)所有費用。

3、進(jìn)場的各種設(shè)備、材料隨使隨進(jìn)，合理堆放，保證施工現(xiàn)場清潔。

十五、違約：

1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現(xiàn)場或停工，如違約甲方有權(quán)拒付工程款。

2、不許轉(zhuǎn)包他人，如發(fā)生發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象出現(xiàn)，甲方有權(quán)終止合同，所發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。

十六、施工現(xiàn)場三通一平，由甲方協(xié)調(diào)，費用由乙方承擔(dān)。

十七、合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。

十九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方：__________乙方：__________。

電話：__________電話：__________。

__________年__________月__________日。

建筑施工承攬合同

甲方:(全稱)乙方:(全稱)。

依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關(guān)法律、法規(guī)，為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下施工條款，特簽定本合同。

第一條、工程概況。

第二條、綜合單價。

1、錨固深度為。

2、本報價包含檢測費，不包含稅金，施工用電費和管理費。

3、甲方提供無銹無油的鋼筋、電源、腳手架等。

4、植筋錨固采用植筋膠。

第三條、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

工程質(zhì)量必須符合國家的規(guī)范要求，達(dá)到鋼筋對應(yīng)抗拉值。

第四條、工期。

本工期為天，從年月日至年月號。

第五條、合同價款支付。

乙方的施工人員、設(shè)備、材料進(jìn)入工現(xiàn)場后，甲方支付乙方材料款的30%，本植筋工程完工后，一次性付清乙方全部工程款。

第六條、甲方責(zé)任：

1、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)向乙方提供圖紙和實際定位、放線工作;并進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量要求交底。

2、甲方為乙方提供施工中的各項便利條件并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)該項目的全過程管理。

3、提供的材料，必須符合設(shè)計要求和國家規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)乙方提出的材料計劃將工程所需的材料送至施工地點50米范圍內(nèi)。

4、按合同約定按時撥付工程款，若因甲方變動造成的停工、窩工應(yīng)給予乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

第七條、乙方責(zé)任：

1、乙方必須遵守甲方的現(xiàn)場管理制度。

2、乙方嚴(yán)格按國家相關(guān)要求的工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)施工。

3、進(jìn)入施工現(xiàn)場要帶好安全帽，高空作業(yè)要佩帶安全帶，遵守各項安全操作規(guī)范做到文明施工。工程施工存在不安全因素時乙方有權(quán)向甲方提出不予施工，由甲方配合排除安全隱患后方可施工。

4、提供施工所需的材料質(zhì)檢報告、合格證等相關(guān)資料。

第八條、安全責(zé)任：

乙方必須對工人做好安全技術(shù)交底按照合同規(guī)定的工程范圍進(jìn)行施工，施工中造成事故的，有事故責(zé)任方負(fù)責(zé)。

第九條、工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。

1、乙方須嚴(yán)格按照甲方的施工圖紙精心施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到國家驗收規(guī)范和質(zhì)量檢查評定標(biāo)準(zhǔn)。

2、施工完畢，由甲、乙、監(jiān)理方共同驗收，由具有檢測資質(zhì)的單位出具檢測報告。

第十條、違約責(zé)任。

1、甲方未按合同規(guī)定時間和要求提供材料、資金、施工圖紙等，工期相應(yīng)順延。

2、在施工中由于原材料和施工工藝不合格而引起的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，由于設(shè)計原因、基礎(chǔ)的強(qiáng)度及鋼筋不合格等與乙方無關(guān)的因素導(dǎo)致的工程不合格，乙方不負(fù)責(zé)任。

第十一條、爭議。

雙方在合同履行中發(fā)生爭議，應(yīng)本著友好的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向人民法院起訴。

第十二條、合同生效與終止。

本合同甲、乙雙方必須嚴(yán)格履行合同規(guī)定的全部條款，任何一方違約，則按《合同法》及有關(guān)約定條款處理。合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，雙方簽字蓋章后生效，雙方合同約定的本工程內(nèi)容全部完工，工程款支付完畢后，本合同條款即告終止。

甲方：(章)代表人：單位地址：聯(lián)系電話：

乙方(章)代表人：單位地址：聯(lián)系電話：

合同簽訂日期：年月日

施工承攬合同

建筑工程承包合同是發(fā)包方（建筑單位）和承包方（施工單位、勘察設(shè)計單位）為完成某建筑工程而確立相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。國際工程承包合同一般具有以下法律特點：

1.具有國際性。主要表現(xiàn)在兩個方面：一是合同的當(dāng)事人是屬于不同國家或地區(qū)的公司、法人；二是承包人須在外國履行其全部或大部分合同義務(wù)，即合同的履行地是在承包人所屬國以外的其它國家或地區(qū)，故涉及到復(fù)雜的法律適用問題。

2.需要巨額資金，故合同標(biāo)的常常很大，交易中通常都需要各種各樣的銀行擔(dān)保。

3.履約期長。

4.風(fēng)險較大。為減少風(fēng)險，合同中除預(yù)訂有貨幣條款和不可抗力條款外，通常還含有價格調(diào)整條款、艱難情勢條款等。

對外建筑工程承包合同可以分為總承包合同、分包合同、固定總價合同和成本加酬金合同等。以下列舉的是一個總承包合同：

第一章一般條款。

定義和釋義。

1.1在本合同中，除按上下文另具意義者外，下列詞語應(yīng)解釋如下：

“業(yè)主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其權(quán)利合法繼承人，但不包括業(yè)主的受讓人，經(jīng)承包人同意者除外。

“承包人”指標(biāo)書已被業(yè)主接受的某個或某些人、商行或公司，包括其他人代表，繼承人和業(yè)經(jīng)認(rèn)可的受讓人。

“工程師”指第二章中所指定的工程師，或由業(yè)主隨時任命且書面通知承包人以代替指定工程師履行合同職責(zé)的其它工程師。

“工程師代表”指任何常駐工程技術(shù)人員、監(jiān)理工程師，或由業(yè)主或工程師隨時任命的履行本合同第二條規(guī)定職責(zé)的任何工程現(xiàn)場監(jiān)督，其權(quán)限上工程師書面通告承包人。

“工程”包括永久性工程和臨建工程。

“合同”指合同條款、技術(shù)規(guī)范、圖紙、標(biāo)價的建筑工程清單、單價和價格表（如果有），還可指標(biāo)書、接受證書以及承包協(xié)議（如已完成）。

“合同價格”指在接受證書中確定的數(shù)額，可按本合同以下條款規(guī)定增減。

“建筑設(shè)備”指工程施工和維修中或有關(guān)施工和維修所需的全部設(shè)備或物品，不論任何性質(zhì)，但不包括旨在構(gòu)成或正在構(gòu)成永久性工程某一部分的材料或其它物品。

“臨建工程”指工程施工或維修或有關(guān)工程施工或維修所需的各種臨時工程。

“永久性工程”指按合同將施工和維修的永久工程。

“技術(shù)規(guī)范”指在標(biāo)書或任何標(biāo)書更改中提及的規(guī)范，或由工程師隨時可能增加或書面同意增加的部分。

“圖紙”指技術(shù)規(guī)范中規(guī)定的圖紙，經(jīng)工程師書面同意對此種圖紙所作的任何更改，以及可由工程師隨時提供或書面認(rèn)同的其他圖紙。

“工地”指工程師設(shè)計的永久性或臨建工程施工所需的土地及其他場地，包括地面、地下、在之上或通過部分，以及由業(yè)主所提供的用作臨時儲存或其它目的的其它土地或場所，只要能按合同明文規(guī)定構(gòu)成工地的組成部分。

“業(yè)經(jīng)認(rèn)可”指已經(jīng)經(jīng)書面認(rèn)可，包括過后對口頭認(rèn)可的書面確認(rèn)，“認(rèn)可”指書面認(rèn)可，包括上述規(guī)定在內(nèi)。

1.2按合同上下文所需，單數(shù)含義的單詞也可據(jù)有復(fù)數(shù)的含義，反過來也是一樣。

1.3合同條款的標(biāo)題和邊注不得視為合同的一部分，不得用于考慮解釋條款或合同。

1.4“費用”一詞應(yīng)視為含工地上或以外發(fā)生的間接費用。

工程師及工程師代表。

2.1工程師必須按合同明文規(guī)定，履行作決斷、頒發(fā)證書和發(fā)出指令等職責(zé)。如業(yè)主簽發(fā)的工程師任命書中規(guī)定其某些職責(zé)的履行得經(jīng)業(yè)主專門認(rèn)可，其要件應(yīng)在本合同第二部分予以規(guī)定。

2.2工程師可隨時書面授權(quán)其代表代行其任何職權(quán)，但必須將所有此種授權(quán)書的副本提交給承包人和業(yè)主。在授權(quán)范圍內(nèi)，工程師代表給承包人的任何書面指令或認(rèn)可（僅限于此）對承包人和業(yè)主具有與工程師的指令或認(rèn)可同樣的效力。以下規(guī)定屬于例外：

工程師代表對任何工程或材料的不予否認(rèn)，不得影響工程師此后否認(rèn)以及命令拆毀、移動或拆除此種工程或材料的權(quán)力。

若承包人對工程師代表的任何決定不滿意，其有權(quán)將此決定提交工程師確認(rèn)、取消或更改。

轉(zhuǎn)讓和分包。

3.未經(jīng)業(yè)主事前書面同意，承包人不得將合同或其任何部分，或合同所規(guī)定或依合同而產(chǎn)生的任何收益轉(zhuǎn)讓，向承包人的開戶銀行支付按本合同規(guī)定到期或即將到期的款項除外。

4.承包人不得轉(zhuǎn)包整個工程。除非合同另有規(guī)定，未經(jīng)工程師事前書面同意，承包人也不得分包工程的任何部分，但工程師不得無故不同意分包，一旦同意分包，此種同意不得免去承包人所承擔(dān)的任何合同所規(guī)定的責(zé)任或義務(wù)，他必須對任何分包人、其代表人、雇員或工人的行為、不履行和過失負(fù)完全責(zé)任，如同這些行為、不履行或過失是承包人、其代理人、雇員或工人所為。以計件方式提供勞力不得視為是本條所規(guī)定的分包。

合同文件。

5.1以下要件得在合同第二部分規(guī)定：

用以起草合同文件的語言；

合同適用哪個國家的法律以及用哪個國家的法律解釋合同。

如果文件用一種以上語言作成，用以解釋合同的語言也必須在第二部分中規(guī)定，且將被定為“主體語言”。

5.2除合同中另有規(guī)定外，合同第一、二部分的條款規(guī)定優(yōu)于其它任何構(gòu)成合同的文件的規(guī)定。以上述規(guī)定為準(zhǔn)，構(gòu)成合同的數(shù)個文件可視為能互相解釋，如意思含糊或不一致時，由工程師解釋和處理，并由此向承包人發(fā)出指令。如工程師認(rèn)為，服從此種指令會使承包人發(fā)生額外費用，而此種費用是承包人由于上述意思含糊或不一致而按理無法預(yù)見的，工程師應(yīng)予以證明，業(yè)主必須支付相應(yīng)的額外款額以補(bǔ)償此種費用。

6.1圖紙由工程師獨自保管，但須向承包人免費提供兩份副本，承包人所需的其余副本由他自己制作并承擔(dān)費用。合同履行后，承包人須將全部合同圖紙歸還工程師。

6.2承包人必須將按上述規(guī)定所提交的一份圖紙副本留在工地，讓工程師及其代理，或工程師書面授權(quán)的任何其它人在所有合理的時間內(nèi)查閱使用。

裝潢施工承攬合同

為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《_____》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況。

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點：__________________________________。

3.承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。

4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

(1)承包人包工、包料;。

(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。

(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

(1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。

(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).

6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。

二、施工時間。

工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作。

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收確認(rèn)工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。

四、乙方工作。

1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。

2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

5.對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。

6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

五、驗收和標(biāo)準(zhǔn)。

1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下表：

付款時間。

付款百分比。

金額。

合同簽訂后開工前二至五天。

50%。

施工完成交付驗收后兩日內(nèi)。

40%。

竣工驗收一個月后。

10%。

七、違約責(zé)任：

1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

八、質(zhì)保期。

乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)維修。

九、其他：

1、本合同一式份，

2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。

4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州_____委員會申請_____。

甲方：___________。

乙方：___________。

____年_____月_____日。

施工承攬合同

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就工程作業(yè)承攬協(xié)商一致，簽訂本合同，雙方共同遵照執(zhí)行。

一、工程概況：

1、工程名稱：

2、工程地點：。

3、承攬方式：該工程為包工包料(即包清工)。

二、工程工期。

1、本工程的工期從年月日至年月日，總?cè)諝v天數(shù)_______天。

2、乙方應(yīng)無條件執(zhí)行甲方的進(jìn)度計劃安排(包括新調(diào)整的進(jìn)度計劃)。

3、因刮風(fēng)、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

三、承包價款及支付方式。

1、工程款總價為元。

2、支付方式：合同簽訂后支付工程款，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應(yīng)達(dá)到工程款總額的%，剩余%的工程款作為乙方的質(zhì)保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。

四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收。

在施工過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續(xù)精心施工，認(rèn)真執(zhí)行國家現(xiàn)行施工標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范。

五、雙方責(zé)任和權(quán)利。

(一)甲方的責(zé)任和權(quán)利。

1、甲方對承包工作質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，甲方有要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利，乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失，甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。

2、乙方固定技術(shù)力量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。

3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達(dá)不到項目部的質(zhì)量工期要求，甲方有權(quán)與乙方解除本合同并要求乙方退場。

(二)乙方責(zé)任和權(quán)利。

1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關(guān)。

規(guī)章制度。

做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護(hù)等工作。

2、嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)，對本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé);根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調(diào)整后的計劃)，合理組織，科學(xué)安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。

3、乙方的技術(shù)工人必須按國家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，否則由此給甲方造成損失的應(yīng)由乙方進(jìn)行賠償。

4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

5、做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護(hù)工作。因乙方責(zé)任發(fā)生損壞，應(yīng)自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失及各種罰款。

6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機(jī)具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施。

7、按國家政策規(guī)定與每個務(wù)工人員簽訂《。

勞動合同。

》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資及相關(guān)待遇，出現(xiàn)勞務(wù)糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔(dān)責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

8、為其施工人配備必要的勞動保護(hù)和安全防護(hù)用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護(hù)用品)。

9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

10、乙方因違章操作，違章指揮造成質(zhì)量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機(jī)械等損失費，由乙方無條件賠償。

六、違約責(zé)任：

1、本協(xié)議一經(jīng)簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。

2、乙方應(yīng)未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

3、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，如因質(zhì)量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負(fù)責(zé)，由此給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

七、爭議的解決方式：

甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

八、合同的效力。

本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗收、工程價款結(jié)清后即失效。

十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

共

2

頁，當(dāng)前第。

2

頁

1

2

施工承攬合同

甲方（房主）：

乙方（施工方）：

上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。

房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容，并滿足規(guī)范和甲方要求。

1、工程價款：

2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

3、工程結(jié)算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責(zé)任期為兩年。

1、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況，但不對乙方的施工進(jìn)行指導(dǎo)，甲方只驗收乙方的修建成果。

3、工程質(zhì)量：乙方根據(jù)甲方提供的圖紙，嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達(dá)不到甲方的要求，甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工，并責(zé)令其返工，直到符合要求為止。

4、乙方負(fù)責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)，乙方不進(jìn)行缺陷修復(fù)，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題，將退還乙方%的保證金。

5、工程安全：相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負(fù)責(zé)對乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓(xùn)，自行負(fù)責(zé)施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負(fù)責(zé)。

6、工程進(jìn)度：乙方根據(jù)甲方的進(jìn)度要求，組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進(jìn)度。

7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過正當(dāng)方式解決。

8、乙方應(yīng)按時結(jié)清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度，凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔(dān)。

1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成，乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。

3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

甲方：___。

乙方：___。

___年___月___日。

建筑施工承攬合同

發(fā)包人(甲方)：

承攬人(乙方)：

經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商就甲方承建私人住宅樓工程，經(jīng)甲方同意以包工、包機(jī)械、包模板不包料的方式，承包給乙方施工，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，特訂立如下合同。

一、施工地點：

建筑面積：平方米。

二、承攬內(nèi)容及承攬價格：

1、承攬內(nèi)容：按甲方提供的施工圖紙(從基礎(chǔ)以上至封頂)和修改通知內(nèi)容(泥工、鋼筋、模板、水電)施工。即主體結(jié)構(gòu)工程(包括砌墻、架模板、樓板為清水模板)、鋼筋制作安裝、砼澆筑等全部內(nèi)容)。1—4樓自拌混凝土，5—6樓用商混，泵車錢由乙方自付。

泥作裝修工程：

(1)室內(nèi)裝修：內(nèi)墻面抹灰噴刷雙飛粉二遍。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍。地面砼澆筑、室內(nèi)地坪c15抹面找平，室內(nèi)地磚，樓梯地面瓷磚、樓道、樓梯、室內(nèi)踢腳線、衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、衛(wèi)生間防水、衛(wèi)生間地磚、廚房墻磚、6樓樓頂防水。室內(nèi)裝修包括1—6樓，其中1—2樓不貼地板磚。

(2)室外裝修：外墻面一般抹灰按施工圖規(guī)范要求貼墻磚、

水電內(nèi)容：包括強(qiáng)、弱電予埋管道、穿線、配電箱、開關(guān)、插座、電器安裝。給排水管道安裝、有線電視、監(jiān)控器線管、潔具安裝等全部內(nèi)容。

腳手架、斜道上料臺、施工安全圍護(hù)搭設(shè)、拆除。場地圍欄設(shè)置，抄平施放線、水電管道洞抹灰補(bǔ)平、混凝土、砂漿攪拌機(jī)和井架提升機(jī)安裝、拆除及進(jìn)退場、上下車、腳手架用料、模板用料進(jìn)出場。上下車、建筑材料進(jìn)場堆碼、場內(nèi)運輸、場地每日清掃、建筑垃圾余土上車，打掃衛(wèi)生，按質(zhì)按量承攬完成，包并工。

2、承攬價格：按建筑面積承攬，每平方米單價為人民幣315元，工程竣工驗收后按實際面積結(jié)算。(建筑面積計規(guī)則，執(zhí)行云南省現(xiàn)行定額計算規(guī)則)。

3、乙方負(fù)責(zé)提供自己使用的施工機(jī)械，垂直運輸、卷揚(yáng)機(jī)和用電管理，手推車、手工工具、小型電動工具、易耗品及使用、安裝、拆除、操作使用、清洗和保養(yǎng)維修。若因違反操作規(guī)程使用，造成電源、水源損失由乙方負(fù)責(zé)賠償甲方提供的電源、水電費用，及甲方提供的材料。

三、質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)：

四、施工期限、付款辦法和保修事項：

1、施工日期：按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同，從20xx年11月14日至20xx年6月14日止，共計7個月。

2、付款方式：乙方材料進(jìn)場時，甲方付給乙方材料款壹萬元，第一層板面澆筑完畢付貳萬元，以后每層板面澆筑完畢付壹萬伍仟元。竣工驗收合格后，經(jīng)結(jié)算后扣保修款，尾款在工程完工30天內(nèi)付清。封頂裝修后按施工進(jìn)度80%支付進(jìn)度款。

3、保修期為一年。從驗收之日起計算，保修費按承攬價款3%扣下，無質(zhì)量問題保修期滿結(jié)清。凡屬乙方因施工質(zhì)量問題，乙方接到通知兩天內(nèi)必須到場保修，若不到場，甲方保修，保修費用由乙方負(fù)責(zé)。

五、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)任：

1、負(fù)責(zé)對乙方進(jìn)場施工作業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。

2、為保證工程順利施工按時付進(jìn)度款。

3、從開工之日起至竣工驗收合格止，對每道工序進(jìn)行檢查驗收，驗收合格才能進(jìn)行下道工序施工。

六、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)任：

應(yīng)該使用安全合格的施工機(jī)械、腳手架、桿、扣件、安全護(hù)欄材料、警示標(biāo)志。

2、本承攬工程乙方安全管理責(zé)任目標(biāo)是：

a、死亡率為零;。

b、重傷率為零;。

c、輕傷率為零;。

d、整個承攬工程乙方負(fù)責(zé)的范圍內(nèi)安全生產(chǎn)必須達(dá)標(biāo)，杜絕安全事故發(fā)生。

3、乙方承攬工程負(fù)責(zé)人譙倫強(qiáng)為本承攬工程安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本承攬工程安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任，如突破上述安全生產(chǎn)指標(biāo)，由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。

4、乙方必須負(fù)責(zé)組織所有進(jìn)場施工作業(yè)人員參加一、二級宣傳教育，負(fù)責(zé)組織對參加承攬作業(yè)人員三級安全教育和培訓(xùn)，并熟悉所有從事的生產(chǎn)環(huán)境和安全生產(chǎn)狀況后方可進(jìn)場作業(yè)。未經(jīng)教育人員，不允許上崗作業(yè)。承攬方所從事的特種作業(yè)的施工人員，必須經(jīng)培訓(xùn)、考試合格持證上崗，各種機(jī)械的操作必須定人，專人負(fù)責(zé)保證安全，各進(jìn)場人員必須佩帶安全帽，特種作業(yè)安全帶、安全繩。

5、整個工程腳手架、斜道上料臺、四口及安全圍護(hù)欄搭設(shè)，安全措施搭設(shè)必須按國家有關(guān)規(guī)范搭設(shè)，若搭設(shè)不到位或不規(guī)范，發(fā)生事故責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。在整個施工過程中，發(fā)生一切安全事故由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。

6、施工期間乙方必須參加保險繳納費用，提供施工作業(yè)人員的一切勞動保護(hù)用品、費用以及發(fā)生事故后，賠償外的一切經(jīng)濟(jì)費用和開支。甲方不承擔(dān)一切安全事故的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

7、發(fā)生事故后乙方應(yīng)及時組織搶救及上報有關(guān)部門。

七、其他事項：

1、乙方進(jìn)場施工人員必須遵紀(jì)守法，若違法亂紀(jì)造成損失，一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。乙方進(jìn)場人員必須節(jié)約愛護(hù)原材料，發(fā)現(xiàn)浪費行為，造成損失，甲方有權(quán)扣款。

2、乙方在施工中，中途違約，甲方不再進(jìn)行結(jié)算付款，并有權(quán)追究造成毀約損失責(zé)任。

3、本合同雙方簽字后生效，一式四份雙方各持二份，雙方必須共同遵守執(zhí)行，合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

甲方：發(fā)包工程人乙方：承攬工程負(fù)責(zé)人簽名(章)簽名(章)。

電話：電話：

身份證號：身份證號：

承攬合同簽字生效日期年月日

簽字地點：

承攬施工合同

甲方（房主）：

乙方（施工方）：

上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。

一、工作內(nèi)容。

房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容，并滿足規(guī)范和甲方要求。

二、工程價款與支付方式。

1、工程價款：

2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

3、工程結(jié)算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責(zé)任期為兩年。

三、甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利。

1、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況，但不對乙方的施工進(jìn)行指導(dǎo)，甲方只驗收乙方的修建成果。

3、工程質(zhì)量：乙方根據(jù)甲方提供的圖紙，嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達(dá)不到甲方的要求，甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工，并責(zé)令其返工，直到符合要求為止。

4、乙方負(fù)責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)，乙方不進(jìn)行缺陷修復(fù)，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題，將退還乙方%的`保證金。

5、工程安全：相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負(fù)責(zé)對乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓(xùn)，自行負(fù)責(zé)施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負(fù)責(zé)。

6、工程進(jìn)度：乙方根據(jù)甲方的進(jìn)度要求，組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進(jìn)度。

7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過正當(dāng)方式解決。

8、乙方應(yīng)按時結(jié)清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度，凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔(dān)。

四、其它。

1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成，乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。

3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

甲方：___。

乙方：___。

___年___月___日。

承攬施工合同

發(fā)包人(甲方)：

經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商就甲方承建私人住宅樓工程，經(jīng)甲方同意以包工、包機(jī)械、包模板不包料的方式，承包給乙方施工，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，特訂立如下合同。

一、施工地點：

建筑面積：平方米。

二、承攬內(nèi)容及承攬價格：

1、承攬內(nèi)容：按甲方提供的施工圖紙(從基礎(chǔ)以上至封頂)和修改通知內(nèi)容(泥工、鋼筋、模板、水電)施工。即主體結(jié)構(gòu)工程(包括砌墻、架模板、樓板為清水模板)、鋼筋制作安裝、砼澆筑等全部內(nèi)容)。1—4樓自拌混凝土，5—6樓用商混，泵車錢由乙方自付。

泥作裝修工程：

(1)室內(nèi)裝修：內(nèi)墻面抹灰噴刷雙飛粉二遍。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍。地面砼澆筑、室內(nèi)地坪c15抹面找平，室內(nèi)地磚，樓梯地面瓷磚、樓道、樓梯、室內(nèi)踢腳線、衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、衛(wèi)生間防水、衛(wèi)生間地磚、廚房墻磚、6樓樓頂防水。室內(nèi)裝修包括1—6樓，其中1—2樓不貼地板磚。

(2)室外裝修：外墻面一般抹灰按施工圖規(guī)范要求貼墻磚、

水電內(nèi)容：包括強(qiáng)、弱電予埋管道、穿線、配電箱、開關(guān)、插座、電器安裝。給排水管道安裝、有線電視、監(jiān)控器線管、潔具安裝等全部內(nèi)容。

腳手架、斜道上料臺、施工安全圍護(hù)搭設(shè)、拆除。場地圍欄設(shè)置，抄平施放線、水電管道洞抹灰補(bǔ)平、混凝土、砂漿攪拌機(jī)和井架提升機(jī)安裝、拆除及進(jìn)退場、上下車、腳手架用料、模板用料進(jìn)出場。上下車、建筑材料進(jìn)場堆碼、場內(nèi)運輸、場地每日清掃、建筑垃圾余土上車，打掃衛(wèi)生，按質(zhì)按量承攬完成，包并工。

2、承攬價格：按建筑面積承攬，每平方米單價為人民幣315元，工程竣工驗收后按實際面積結(jié)算。(建筑面積計規(guī)則，執(zhí)行云南省現(xiàn)行定額計算規(guī)則)。

3、乙方負(fù)責(zé)提供自己使用的施工機(jī)械，垂直運輸、卷揚(yáng)機(jī)和用電管理，手推車、手工工具、小型電動工具、易耗品及使用、安裝、拆除、操作使用、清洗和保養(yǎng)維修。若因違反操作規(guī)程使用，造成電源、水源損失由乙方負(fù)責(zé)賠償甲方提供的電源、水電費用，及甲方提供的`材料。

三、質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)：

四、施工期限、付款辦法和保修事項：

1、施工日期：按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同，從20xx年11月14日至20xx年6月14日止，共計7個月。

2、付款方式：乙方材料進(jìn)場時，甲方付給乙方材料款壹萬元，第一層板面澆筑完畢付貳萬元，以后每層板面澆筑完畢付壹萬伍仟元。竣工驗收合格后，經(jīng)結(jié)算后扣保修款，尾款在工程完工30天內(nèi)付清。封頂裝修后按施工進(jìn)度80%支付進(jìn)度款。

3、保修期為一年。從驗收之日起計算，保修費按承攬價款3%扣下，無質(zhì)量問題保修期滿結(jié)清。凡屬乙方因施工質(zhì)量問題，乙方接到通知兩天內(nèi)必須到場保修，若不到場，甲方保修，保修費用由乙方負(fù)責(zé)。

五、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)任：

1、負(fù)責(zé)對乙方進(jìn)場施工作業(yè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。

2、為保證工程順利施工按時付進(jìn)度款。

3、從開工之日起至竣工驗收合格止，對每道工序進(jìn)行檢查驗收，驗收合格才能進(jìn)行下道工序施工。

六、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)任：

應(yīng)該使用安全合格的施工機(jī)械、腳手架、桿、扣件、安全護(hù)欄材料、警示標(biāo)志。

2、本承攬工程乙方安全管理責(zé)任目標(biāo)是：

a、死亡率為零;。

b、重傷率為零;。

c、輕傷率為零;。

d、整個承攬工程乙方負(fù)責(zé)的范圍內(nèi)安全生產(chǎn)必須達(dá)標(biāo)，杜絕安全事故發(fā)生。

3、乙方承攬工程負(fù)責(zé)人譙倫強(qiáng)為本承攬工程安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本承攬工程安全生產(chǎn)負(fù)直接責(zé)任，如突破上述安全生產(chǎn)指標(biāo)，由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。

4、乙方必須負(fù)責(zé)組織所有進(jìn)場施工作業(yè)人員參加一、二級宣傳教育，負(fù)責(zé)組織對參加承攬作業(yè)人員三級安全教育和培訓(xùn)，并熟悉所有從事的生產(chǎn)環(huán)境和安全生產(chǎn)狀況后方可進(jìn)場作業(yè)。未經(jīng)教育人員，不允許上崗作業(yè)。承攬方所從事的特種作業(yè)的施工人員，必須經(jīng)培訓(xùn)、考試合格持證上崗，各種機(jī)械的操作必須定人，專人負(fù)責(zé)保證安全，各進(jìn)場人員必須佩帶安全帽，特種作業(yè)安全帶、安全繩。

5、整個工程腳手架、斜道上料臺、四口及安全圍護(hù)欄搭設(shè)，安全措施搭設(shè)必須按國家有關(guān)規(guī)范搭設(shè)，若搭設(shè)不到位或不規(guī)范，發(fā)生事故責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。在整個施工過程中，發(fā)生一切安全事故由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。

6、施工期間乙方必須參加保險繳納費用，提供施工作業(yè)人員的一切勞動保護(hù)用品、費用以及發(fā)生事故后，賠償外的一切經(jīng)濟(jì)費用和開支。甲方不承擔(dān)一切安全事故的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

7、發(fā)生事故后乙方應(yīng)及時組織搶救及上報有關(guān)部門。

七、其他事項：

1、乙方進(jìn)場施工人員必須遵紀(jì)守法，若違法亂紀(jì)造成損失，一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。乙方進(jìn)場人員必須節(jié)約愛護(hù)原材料，發(fā)現(xiàn)浪費行為，造成損失，甲方有權(quán)扣款。

2、乙方在施工中，中途違約，甲方不再進(jìn)行結(jié)算付款，并有權(quán)追究造成毀約損失責(zé)任。

3、本合同雙方簽字后生效，一式四份雙方各持二份，雙方必須共同遵守執(zhí)行，合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

甲方：發(fā)包工程人乙方：承攬工程負(fù)責(zé)人簽名(章)簽名(章)。

電話：電話：

身份證號：身份證號：

簽字地點：

承攬施工合同

甲方：家住：身份證號：

乙方：家住：身份證號：

甲方在老房基地建房一幢，以包工形式發(fā)包給乙方施工，現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成合同條款如下：

一、項目規(guī)格建筑一層平房，共計7間。

磚木結(jié)構(gòu)，高米，寬米，長約米，前沿為現(xiàn)澆。

二、承包方式采用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。

乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、架板、鋼模板、腳手架、施工工具及生產(chǎn)生活的一切用具等。

(所有施工用具，甲方一切不提供)。

三、承建項目乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。

墻面粉水泥砂漿、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

四、承包價格建筑面積每平米人工費330元，不封沿口。

工程期限年月日開至年月日完工。

五、付款方式地基、圈梁打好后付現(xiàn)金元，主體工程完成后付現(xiàn)金元，完工后扣除叁仟元為工程質(zhì)量保險金，其余完工后現(xiàn)金一次付清。

六、雙方責(zé)任甲方負(fù)責(zé)水電供給確保原材料及時進(jìn)場。

乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計劃，以便甲方迅速籌備。

乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，不得偷工減料。

(1)、乙方在砌磚時，平整度垂直度誤差不大于0.8，混泥土結(jié)構(gòu)偏差不大于0.5，內(nèi)墻粉刷誤差不大于0.2，外墻瓷磚不大于0.1，地板磚誤差為0.(2)、木工在施工期間，不能出現(xiàn)誤差，如有誤差或損料，全部由乙方承擔(dān)。

七、質(zhì)量要求乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費由乙方負(fù)責(zé)。

八、注意安全乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場，要確保施工人員的人身安全，對腳手架牢牢把關(guān)，電、機(jī)械要專人操作，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費用。

文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。

甲方對乙方要求的安全設(shè)施及材料應(yīng)該及時提供。

九、工期要求從合同簽訂之日起計算，乙方必須在個月內(nèi)竣工并交付甲方驗收，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。

十、其它其它未盡事宜，由雙方你協(xié)商解決本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：乙方簽字(章)：

承攬施工合同

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。

建設(shè)單位：

工程名稱：

一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅，經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監(jiān)管。

二、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定，安全生產(chǎn)、文明施工，認(rèn)真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的，甲方只負(fù)責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù)，不負(fù)擔(dān)具體問題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失，全部由乙方承擔(dān);同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項目部.

三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo)，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況，甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。

四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛，完全由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。

五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。

六、乙方應(yīng)配備和組建好項目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定，按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關(guān)證件材料及時上交公司。

七、現(xiàn)場保險費、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負(fù)責(zé)為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費用。

八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定，正確計算施工成本，賬簿設(shè)置齊全，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查，并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。

九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤，乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`，后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時，若工程質(zhì)量、工期沒有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)一切責(zé)任。

十、乙方對安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任，發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級部門的處罰和法律責(zé)任。

十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。

十二、依據(jù)施工合同，掛靠有效期在合同范圍內(nèi)，有效期滿，雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后，本合同自動解除。

十三、本協(xié)議雙方簽字蓋章后生效。

未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方：

乙方：

簽定日期：

承攬施工合同

即建筑安裝工程承包合同，簽訂的主要目的是為了明確責(zé)任，分工協(xié)作，共同完成國家建設(shè)項目的設(shè)計任務(wù)。那么承攬施工合同是怎樣的呢?以下是本站小編整理的承攬施工合同，歡迎參考閱讀。

甲方：

法定代表人：

地址：

乙方：

法定代表人：

地址：

甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方為甲方提供合作事宜，達(dá)成如下合同。

一、施工項目的設(shè)計和要求，請見附件(一)，乙方應(yīng)保證所有項目設(shè)計施工均必須符合國家或行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。

二、施工費用的工程，安裝的單價為元。預(yù)計安裝的數(shù)量為53個。實際工程總價款=實際安裝的數(shù)量*單價。

三、制作期與質(zhì)保期。

1.乙方應(yīng)在年月日前按本合同要求完成的安裝工作，并經(jīng)甲方驗收確認(rèn)。

2.的質(zhì)保期為項目完成并經(jīng)甲方簽收確認(rèn)后的壹年(壹年按365天計算)。

3.質(zhì)保期內(nèi)如損壞，乙方應(yīng)在接到甲方通知后個工作日內(nèi)為甲方完成維修。如因維修不及時，則每逾期一日應(yīng)按甲方實際工程總價款的%作為延遲履行違約金。

4.質(zhì)保期后，乙方仍然應(yīng)當(dāng)依照上述標(biāo)準(zhǔn)為甲方提供維修服務(wù)，但在維修后，甲方需向乙方支付一定的材料及維修費用(應(yīng)略低于市場價格)。

四、合作內(nèi)容。

1.乙方將為甲方的的提供施工服務(wù)。

2.乙方必須遵循甲方對開工、完工、緩工、趕工等有關(guān)工期、速度等事項的指示及安排，并不得以任何形式轉(zhuǎn)包。如乙方存在轉(zhuǎn)包行為，則甲方有權(quán)單方面解除本合同，并要求乙方按實際工程總價款的50%的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。

3.施工前，乙方應(yīng)當(dāng)運用專業(yè)技能，現(xiàn)場對具體施工地點進(jìn)行評估，以判斷施工點能否進(jìn)行本合同項目施工。

4.施工完成后，必須經(jīng)甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人驗收并簽字確認(rèn)。如經(jīng)甲方驗收不合格，包括但不限于施工評估不準(zhǔn)確導(dǎo)致施工錯誤、工程質(zhì)量、安裝合理性等，則乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方要求進(jìn)行整改并應(yīng)承擔(dān)所導(dǎo)致的甲方或第三方全部經(jīng)濟(jì)損失。

5.項目經(jīng)整改后仍未達(dá)到甲方要求，則甲方有權(quán)終止合同，并有權(quán)拒付剩余施工款，乙方對甲方因此所遭受的損失應(yīng)進(jìn)行賠償。

6.乙方保證施工的質(zhì)量及其義務(wù)：

(1)現(xiàn)場評估設(shè)計方案。

1)施工設(shè)計必須結(jié)構(gòu)合理，安全牢固，符合安全指標(biāo)，鋼結(jié)構(gòu)焊(如有)要符合標(biāo)準(zhǔn);。

2)電路部分必須由有資質(zhì)的電工進(jìn)行布線，必須使用國家標(biāo)準(zhǔn)電線及電器開關(guān)等;。

3)美工方面要對甲方提供的圖片等宣傳資料準(zhǔn)確印刷，裝裱整齊(如有)。

4)燈箱效果的圖片要保證其明亮度，并應(yīng)滿足甲方長時間的需求。

(2)現(xiàn)場施工。

1)乙方應(yīng)在現(xiàn)場施工前進(jìn)行必要的施工評估提出專業(yè)性意見，如認(rèn)為不可進(jìn)行項目施工，則應(yīng)拒絕甲方要求，如違反此規(guī)定，則對因此所造成的甲方或第三方損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任(甲方不采納乙方建議，強(qiáng)行要求施工的除外)。

2)乙方施工現(xiàn)場，應(yīng)放臵安全提示設(shè)備。如因沒有放臵，導(dǎo)致任一方人身或財產(chǎn)損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

3)施工完畢后，乙方應(yīng)對施工現(xiàn)場進(jìn)行衛(wèi)生清潔。如因施工現(xiàn)場衛(wèi)生環(huán)境原因包括但不限于物業(yè)因其處罰。乙方應(yīng)承擔(dān)因此發(fā)生的相關(guān)費用。

7.如因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方或任何第三方造成損失，則乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

五、費用結(jié)算。

1.甲方在項目最終驗收通過后十個工作日內(nèi)，將根據(jù)實際工程完成情況向乙方支付全部工程價款。

2.乙方實際安裝的數(shù)量，依照甲方負(fù)責(zé)人現(xiàn)場簽字的《施工驗收單》為最終確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)。

3.甲方將在收到乙方開具實際應(yīng)付工程總價款的服務(wù)業(yè)發(fā)票后，向乙方支付相應(yīng)款項。

4.乙方收款信息。

1)乙方收款賬戶：

2)賬號：

3)開戶銀行：

六、聲明。

1.甲乙雙方均為依法成立、合法存續(xù)且經(jīng)營記錄良好的有限責(zé)任公司。

2.本合同已經(jīng)簽署及生效，構(gòu)成對雙方合法有效的約束力。

3.乙方應(yīng)具有本合同規(guī)定施工項目所必要的資質(zhì)，包括但不限于技術(shù)力量、施工經(jīng)驗。

七、違約責(zé)任。

乙方如延遲完工或最終經(jīng)甲方驗收不合格，則乙方應(yīng)當(dāng)按實際工程總價%/日的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金，直至甲方驗收合格后最終完工。對因此造成的甲方損失應(yīng)進(jìn)行賠償，包括但不限于裝修費用、場地租金、站點服務(wù)人員工資等。

八、法律適用及糾紛解決。

1.本合同的訂立、效力、解釋、執(zhí)行、修改、終止及其爭議的解決均適用中國法律，受中國法律管轄。

2.甲乙雙方因履行本合同產(chǎn)生的任何糾紛和爭議，應(yīng)盡量協(xié)商解決;協(xié)商無法解決的，任何一方有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

九、其他。

1.其他未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

2.未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得對本合同進(jìn)行修改。

3.本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。

4.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

5.本合同的附件、補(bǔ)充合同為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方：乙方：

授權(quán)代表：授權(quán)代表：

年月日年月日。

甲方：

乙方：

甲、乙雙方就甲乙有關(guān)建房事項，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、甲乙擬在建房八間六層，占地面積為米×米(詳見設(shè)計圖紙，已交付乙方)，該建筑工程以下簡稱該工程。

二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算，付款方式為：基礎(chǔ)建齊付%計元(大寫：)，一層建齊付%計元(大寫：)，二至三層建齊付%計元(大寫：)，四至五層建齊付%計元(大寫：)，結(jié)頂付%計元(大寫：)，內(nèi)粉付%計元(大寫：)，外粉付%計元(大寫：)，完工付總款的%，驗收合格后，付總建筑面積的%，計元(大寫：)，其余款在二年內(nèi)付清。

共

2

頁，當(dāng)前第。

1

頁

1

2

承攬施工合同

三、承攬方式：甲方提供建材，乙方按照甲方的設(shè)計圖紙和要求，規(guī)范施工。此工程采取包工不包料的形式，甲方負(fù)責(zé)施工所需的建筑材料，乙方負(fù)責(zé)施工的一切機(jī)具含龍門架、攪拌機(jī)、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘?shù)取?/p>

四、房屋結(jié)構(gòu)為柱基圈梁，一層為框架，二至六層為磚混結(jié)構(gòu)，建筑內(nèi)外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天，乙方須在承攬期限內(nèi)完成施工任務(wù)，并驗收交付給甲方。

本合同自簽訂之日起計算。

五、乙方責(zé)任。

1、乙方嚴(yán)格按圖紙及建筑規(guī)范進(jìn)行施工。

2、未經(jīng)甲方及設(shè)計人員的同意，不得隨意改變圖紙及施工計劃。

3、施工中做到墻體橫平豎直，砂槳飽滿，不留過夜灰，減少落地灰。

4、模板達(dá)到平整、垂直。

5，鋼筋制作、綁扎、焊接要規(guī)范，主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接，避雷裝置必須焊接。

6、內(nèi)外墻粉刷(打點粉刷)要達(dá)到設(shè)計及甲方的要求標(biāo)準(zhǔn)。

7、一切施工嚴(yán)格按照國家施工規(guī)范要求進(jìn)行施工、各工序經(jīng)驗收合格及混凝土達(dá)到凝結(jié)期后，方可進(jìn)行下一工序。

8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進(jìn)行水電門窗安裝施工。

9、如果甲方村料不合格，乙方可以拒絕使用。

10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。

11、由于乙方在施工中不負(fù)責(zé)任造成的一切質(zhì)量事故所造成的損失由乙方全部承擔(dān)和賠償。

六、安全責(zé)任：

1、乙方在施工中要經(jīng)常性的對施工人員進(jìn)行安全教育，防止事故的發(fā)生。

2、乙方經(jīng)常性的檢查施工機(jī)械設(shè)備及電器設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

3、施工中如發(fā)生的一切人身安全事故由乙方全部負(fù)責(zé)，甲方概不負(fù)責(zé)任。

七、若一方不完全履行本合同規(guī)定，均視為違約，違約金為該工程承攬總額的百分之三十。

八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同，且放棄本合同的全部權(quán)利。

九、本合同經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，完全同意后，自簽字時起效，對雙方具有同等法律效力。

十、此協(xié)議一式五份，甲方三份，乙方一份，公證人一份。

甲方簽字：

乙方簽字：

公證人簽字：二00年月日。

合同編號：甲方：定貨人：簽訂地點：乙方：承攬人：簽訂時間：年月日。

第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及交付期限。

第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：按國家標(biāo)準(zhǔn)gb12955—20xx《防火門》執(zhí)行。

第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：滿足設(shè)計規(guī)范和現(xiàn)行消防驗收要求。

第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：甲方人提供技術(shù)資料、圖紙。

第五條承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法：由承攬人質(zhì)檢部門提供產(chǎn)品合格證及驗收報告。

第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：承攬人直接完成。

第七條工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：以當(dāng)?shù)叵乐鞴懿块T驗收合格為準(zhǔn)(承攬人負(fù)責(zé)工程驗收合格)。不負(fù)責(zé)防火門門框周圍水泥粉刷驗收。

第八條結(jié)算方式及期限：甲方定貨人簽合同時預(yù)付總貨款98%，余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。

第九條甲方訂貨人：簽合同時前交98%定金。第十條甲方人解除承攬合同應(yīng)及時通知承攬人。

第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十二條違約責(zé)任：由違約方承擔(dān)。

第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第二種方式解決：

(一)提交仲裁委員會仲裁：

(二)依法向人民法院起訴。

第十四條其他約定事項：此合同價格包含五金配料、包運輸費用，包含防火門漆，但不包含(增值稅發(fā)票)。

第十五條本承攬合同一式兩份，甲乙雙方簽字后，各執(zhí)一份。

甲方：乙方：年月日：

共

2

頁，當(dāng)前第。

2

頁

1

2

承攬施工合同

發(fā)建房主方(甲)：地址：電話：手機(jī)：

身份證號碼：

承攬建筑方(乙)：地址：電話：手機(jī)：

身份證號碼：

甲方委托乙方承建農(nóng)村居民住宅樓一幢(內(nèi)墻粉刷、地磚、所有外墻三面墻磚;主體建筑：一層架空，二層、三層現(xiàn)澆，屋架、構(gòu)造柱以及圈梁現(xiàn)澆等。)，為明確乙方在承攬建筑甲方樓房的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民合同法》、《中華人民建筑法》等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信的原則，確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。

1、乙方在施工過程中，要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責(zé)任人由此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn)，責(zé)任一概與甲方無關(guān)，如施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負(fù)責(zé)辦理，并支付一切保險費用，此費用已包含在工程造價中。

2、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負(fù)責(zé)人必須要對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進(jìn)行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進(jìn)度、質(zhì)量三大要素加強(qiáng)全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。

二、施工要求：

1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑，承包范圍中含土建工程的一切工作。

2、甲方負(fù)責(zé)提供飲用的茶水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、砂子、水源、鋼材等建筑材料。

3、乙方盡量避免在下雨天施工，以免影響房屋的質(zhì)量。

4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安全施工由甲方負(fù)責(zé)。

5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機(jī)、震動器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等，費用已包含在工程造價內(nèi)。

6、所有的乙方人員吃飯、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

三、工程質(zhì)量：

1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。

2、乙方砌筑施工時應(yīng)保證質(zhì)量。使用前必須把磚頭澆水濕潤，砂漿的飽滿度必須要達(dá)到要求，采用“三個一”砌筑法，即一塊磚、一鏟灰、一擠揉。

3、如果乙方因為自身水平原因達(dá)不到工程合格條件的，乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄，返工修改后仍不能達(dá)到約定使用條件的乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任，賠償相應(yīng)的材料款和人工給甲方，在工程結(jié)算時進(jìn)行扣除。

4、房屋建成后，因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任，并由乙方承擔(dān)所需的人工及材料等費用，一并賠償甲方由此造成的損失。

四、工期延誤：

無正當(dāng)理由，乙方不能延誤施工，由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可以相應(yīng)順延：

1、因停電或下雨等造成停工;。

2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;。

3、甲方同意給予順延的其它情況。

五、工程造價：

1、全部工程造價合計人民幣作價格調(diào)整。

2、澆筑樓層砼時，甲方不再支付乙方大小工人的勞務(wù)報酬、飯菜錢、煙酒等費用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同。

六、建房工期：

建房工期為天，自年月日起，個日歷天。附今年春節(jié)前，主體結(jié)構(gòu)包括屋面工程必須封頂，屋面瓦必須要蓋好。

七、付款方式：

開工付款(基礎(chǔ)圈梁澆筑結(jié)束)后付元;主體結(jié)構(gòu)封頂屋面瓦蓋好付元;工程竣工驗收合格后付元，一年質(zhì)保金元(竣工驗收滿一年后支付)。

八、違約責(zé)任和爭議的解決辦法：

1、工程質(zhì)量達(dá)到約定要求的，乙方要進(jìn)行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方嚴(yán)重違約，甲方有權(quán)解除合同，辭退乙方，并只需支付按照已完成的工程量人工費的50%給乙方。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關(guān)逾期付款的辦法規(guī)定，按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前10天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

九、合同的生效與終止：

1、本合同一式叁份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份，公證一份;。

2、本合同自簽訂之日起生效;。

3、在工程竣工驗收合格后，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。

十、其它：

以上合同，雙方必須共同遵守，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。

甲方簽字(蓋章)：乙方簽字(蓋章)：

見證方簽字(蓋章)：

承攬施工合同

建筑工程承包合同是發(fā)包方（建筑單位）和承包方（施工單位、勘察設(shè)計單位）為完成某建筑工程而確立相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。國際工程承包合同一般具有以下法律特點：

１．具有國際性。主要表現(xiàn)在兩個方面：一是合同的當(dāng)事人是屬于不同國家或地區(qū)的公司、法人；二是承包人須在外國履行其全部或大部分合同義務(wù)，即合同的履行地是在承包人所屬國以外的其它國家或地區(qū)，故涉及到復(fù)雜的法律適用問題。

２．需要巨額資金，故合同標(biāo)的常常很大，交易中通常都需要各種各樣的銀行擔(dān)保。

３．履約期長。

４．風(fēng)險較大。為減少風(fēng)險，合同中除預(yù)訂有貨幣條款和不可抗力條款外，通常還含有價格調(diào)整條款、艱難情勢條款等。

對外建筑工程承包合同可以分為總承包合同、分包合同、固定總價合同和成本加酬金合同等。以下列舉的是一個總承包合同：

第一章一般條款。

定義和釋義。

１．１在本合同中，除按上下文另具意義者外，下列詞語應(yīng)解釋如下：

“業(yè)主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其權(quán)利合法繼承人，但不包括業(yè)主的受讓人，經(jīng)承包人同意者除外。

“承包人”指標(biāo)書已被業(yè)主接受的某個或某些人、商行或公司，包括其他人代表，繼承人和業(yè)經(jīng)認(rèn)可的受讓人。

“工程師”指第二章中所指定的工程師，或由業(yè)主隨時任命且書面通知承包人以代替指定工程師履行合同職責(zé)的其它工程師。

“工程師代表”指任何常駐工程技術(shù)人員、監(jiān)理工程師，或由業(yè)主或工程師隨時任命的履行本合同第二條規(guī)定職責(zé)的任何工程現(xiàn)場監(jiān)督，其權(quán)限上工程師書面通告承包人。

“工程”包括永久性工程和臨建工程。

“合同”指合同條款、技術(shù)規(guī)范、圖紙、標(biāo)價的建筑工程清單、單價和價格表（如果有），還可指標(biāo)書、接受證書以及承包協(xié)議（如已完成）。

“合同價格”指在接受證書中確定的數(shù)額，可按本合同以下條款規(guī)定增減。

“建筑設(shè)備”指工程施工和維修中或有關(guān)施工和維修所需的全部設(shè)備或物品，不論任何性質(zhì)，但不包括旨在構(gòu)成或正在構(gòu)成永久性工程某一部分的材料或其它物品。

“臨建工程”指工程施工或維修或有關(guān)工程施工或維修所需的各種臨時工程。

“永久性工程”指按合同將施工和維修的永久工程。

“技術(shù)規(guī)范”指在標(biāo)書或任何標(biāo)書更改中提及的規(guī)范，或由工程師隨時可能增加或書面同意增加的部分。

“圖紙”指技術(shù)規(guī)范中規(guī)定的圖紙，經(jīng)工程師書面同意對此種圖紙所作的任何更改，以及可由工程師隨時提供或書面認(rèn)同的其他圖紙。

“工地”指工程師設(shè)計的永久性或臨建工程施工所需的土地及其他場地，包括地面、地下、在之上或通過部分，以及由業(yè)主所提供的用作臨時儲存或其它目的的其它土地或場所，只要能按合同明文規(guī)定構(gòu)成工地的組成部分。

“業(yè)經(jīng)認(rèn)可”指已經(jīng)經(jīng)書面認(rèn)可，包括過后對口頭認(rèn)可的書面確認(rèn)，“認(rèn)可”指書面認(rèn)可，包括上述規(guī)定在內(nèi)。

１．２按合同上下文所需，單數(shù)含義的單詞也可據(jù)有復(fù)數(shù)的含義，反過來也是一樣。

１．３合同條款的標(biāo)題和邊注不得視為合同的一部分，不得用于考慮解釋條款或合同。

１．４“費用”一詞應(yīng)視為含工地上或以外發(fā)生的間接費用。

工程師及工程師代表。

２．１工程師必須按合同明文規(guī)定，履行作決斷、頒發(fā)證書和發(fā)出指令等職責(zé)。如業(yè)主簽發(fā)的工程師任命書中規(guī)定其某些職責(zé)的履行得經(jīng)業(yè)主專門認(rèn)可，其要件應(yīng)在本合同第二部分予以規(guī)定。

２．２工程師可隨時書面授權(quán)其代表代行其任何職權(quán)，但必須將所有此種授權(quán)書的副本提交給承包人和業(yè)主。在授權(quán)范圍內(nèi)，工程師代表給承包人的.任何書面指令或認(rèn)可（僅限于此）對承包人和業(yè)主具有與工程師的指令或認(rèn)可同樣的效力。以下規(guī)定屬于例外：

工程師代表對任何工程或材料的不予否認(rèn)，不得影響工程師此后否認(rèn)以及命令拆毀、移動或拆除此種工程或材料的權(quán)力。

若承包人對工程師代表的任何決定不滿意，其有權(quán)將此決定提交工程師確認(rèn)、取消或更改。

轉(zhuǎn)讓和分包。

３．未經(jīng)業(yè)主事前書面同意，承包人不得將合同或其任何部分，或合同所規(guī)定或依合同而產(chǎn)生的任何收益轉(zhuǎn)讓，向承包人的開戶銀行支付按本合同規(guī)定到期或即將到期的款項除外。

４．承包人不得轉(zhuǎn)包整個工程。除非合同另有規(guī)定，未經(jīng)工程師事前書面同意，承包人也不得分包工程的任何部分，但工程師不得無故不同意分包，一旦同意分包，此種同意不得免去承包人所承擔(dān)的任何合同所規(guī)定的責(zé)任或義務(wù)，他必須對任何分包人、其代表人、雇員或工人的行為、不履行和過失負(fù)完全責(zé)任，如同這些行為、不履行或過失是承包人、其代理人、雇員或工人所為。以計件方式提供勞力不得視為是本條所規(guī)定的分包。

合同文件。

５．１以下要件得在合同第二部分規(guī)定：

用以起草合同文件的語言；

合同適用哪個國家的法律以及用哪個國家的法律解釋合同。

如果文件用一種以上語言作成，用以解釋合同的語言也必須在第二部分中規(guī)定，且將被定為“主體語言”。

５．２除合同中另有規(guī)定外，合同第一、二部分的條款規(guī)定優(yōu)于其它任何構(gòu)成合同的文件的規(guī)定。以上述規(guī)定為準(zhǔn)，構(gòu)成合同的數(shù)個文件可視為能互相解釋，如意思含糊或不一致時，由工程師解釋和處理，并由此向承包人發(fā)出指令。如工程師認(rèn)為，服從此種指令會使承包人發(fā)生額外費用，而此種費用是承包人由于上述意思含糊或不一致而按理無法預(yù)見的，工程師應(yīng)予以證明，業(yè)主必須支付相應(yīng)的額外款額以補(bǔ)償此種費用。

６．１圖紙由工程師獨自保管，但須向承包人免費提供兩份副本，承包人所需的其余副本由他自己制作并承擔(dān)費用。合同履行后，承包人須將全部合同圖紙歸還工程師。

６．２承包人必須將按上述規(guī)定所提交的一份圖紙副本留在工地，讓工程師及其代理，或工程師書面授權(quán)的任何其它人在所有合理的時間內(nèi)查閱使用。

６．３如工程師不在適當(dāng)時間內(nèi)再提供圖紙或命令，包括指示、指令或認(rèn)可，工程計劃或進(jìn)展便可能被延誤或中斷時，承包人必須書面通知工程師。通知書中應(yīng)詳細(xì)說明所需的圖紙或命令，所需原因和時間，以及如果不及時提供而可能造成的任何延誤和中斷。

承攬施工合同

第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：按國家標(biāo)準(zhǔn)gb12955—20xx《防火門》執(zhí)行。

第三條承攬人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：滿足設(shè)計規(guī)范和現(xiàn)行消防驗收要求。

第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：甲方人提供技術(shù)資料、圖紙。

第五條承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法：由承攬人質(zhì)檢部門提供產(chǎn)品合格證及驗收報告。

第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：承攬人直接完成。

第七條工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：以當(dāng)?shù)叵乐鞴懿块T驗收合格為準(zhǔn)(承攬人負(fù)責(zé)工程驗收合格)。不負(fù)責(zé)防火門門框周圍水泥粉刷驗收。

第八條結(jié)算方式及期限：甲方定貨人簽合同時預(yù)付總貨款98%，余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。

第九條甲方訂貨人：簽合同時前交98%定金。第十條甲方人解除承攬合同應(yīng)及時通知承攬人。

第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十二條違約責(zé)任：由違約方承擔(dān)。

第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第二種方式解決：

(一)提交仲裁委員會仲裁：

(二)依法向人民法院起訴。

第十四條其他約定事項：此合同價格包含五金配料、包運輸費用，包含防火門漆，但不包含(增值稅發(fā)票)。

第十五條本承攬合同一式兩份，甲乙雙方簽字后，各執(zhí)一份。

甲方：乙方：年月日：

承攬施工合同

發(fā)包人：

承攬人：

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成以下合同條款內(nèi)容：

一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應(yīng)工作內(nèi)容()等。

二、工程質(zhì)量：乙方必須嚴(yán)格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，按甲方提供的圖紙施工，確保質(zhì)量，達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程，所有施工程序必須按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔(dān)，在各項施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前，必須經(jīng)甲方驗收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。

三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設(shè)計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進(jìn)度計劃如期完成，不準(zhǔn)找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內(nèi)沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進(jìn)行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

五、安全責(zé)任：乙方在施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》，盡心盡責(zé)做好安全工作，不準(zhǔn)做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準(zhǔn)無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結(jié)束不準(zhǔn)進(jìn)入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔(dān)后果，甲方概不負(fù)責(zé)。施工現(xiàn)場乙方不準(zhǔn)帶小孩、閑雜人員進(jìn)入。

六、文明施工：乙方必須達(dá)到市級文明施工工地要求。

七、施工材料、機(jī)械及用具事項：所有材料、施工機(jī)械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負(fù)責(zé)機(jī)械的運輸及保管工作，只負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)服務(wù)。

八、付款方式：根據(jù)所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。

九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。